狠狠躁夜夜躁青青草原软件_av不卡观看_噜噜噜视频在线观看_日韩精品久久久久久久九岛_67194成人在线_久草综合在线

甲方拖欠工程進度款,乙方能否停工?

被甲方拖欠工程進度款是施工企業最常見也是最鬧心的情況之一,一旦進度款被拖欠,施工方也無力支付相關勞務費、設備費、工資等費用,不得不被迫停工,但又擔心停工會影響工期,承擔違約損失。那么,甲方拖欠進度款后,乙方能否停工呢?停工時候有哪些注意事項呢?

2024.05.10

能否停工  

2018云03民初128號

合同進度款對于確保工程質量、進度、安全具有重要作用,收取工程進度款是乙方的基本權利,按照合同支付工程進度款也是甲方主要合同義務?

甲方無正當理由拖欠工程進度款,除非合同明確約定乙方不得停工,否則乙方無論是根據《民法典》規定的先履行抗辯權、不安抗辯權、發包人違約責任追究?度來看,還是根據《建筑工程施工合同》示范文本中的通用條款來看,乙方都有權停工。

 image.png

注意事項  

甲方拖欠工程進度款時,乙方有權合理、合法、適時地使用停工權利有效清收工程進度款?但是由于停工對于工期、造價、索賠等方面對雙方具有重大影響,因此乙方應當特別謹慎處理停工過程中的幾大步驟:

第一步:申報進度款,交由甲方及相關單位確認?乙方編制詳細的進度款申報資料,其中申報資料必須載明當期進度、工程量、進度款金額,將申報資料按照合同約定層報監理、甲方等單位審核、簽字,在甲方確認后,妥善保管進度款申報資料?

第二步:以書面方式催告甲方支付進度款,保留書面催告的證據?

第三步:以書面方式向甲方通知停工決定,并保留好通知送達證據?

第四步:收集和固定停工期間的損失依據?

第五步:在專業律師的指導下向甲方索賠?

如何索賠  

一般來說,因工程進度款被拖欠而停工,乙方除了可以要求甲方支付被拖欠的工程款及利息之外,還可以向甲方主張以下幾類款項:

停工離場產生的費用

包括工人撤場的路費及旅途餐費、施工現場的周轉材料轉移費、施工機械轉移費等。也包括工程撤場時現場管理人員的工資費用及行政辦公費用等。

停工損失費

停工損失主要指的是人工窩工、機械停置費用,其他還包括承包方根據約定已定購的材料設備費用、臨時設施費、工程保險費、管理費、看場費等。

預期可得利益

所謂的預期可得利益,就是指原本應當得到的利益,卻因為停工而喪失了。這部分利益屬于間接利益,但只要是因為甲方拖欠工程款導致停工發生的,施工企業都有權提出主張并得到法院的支持。

結語  

在實踐中,停工的情況是非常復雜的,有的只是短暫的停工,預期問題可以很快解決,復工日期可能會很近,施工企業及工人可選擇在施工現場待命,也有的雙方爭議巨大,很難協商一致,復工之日遙遙無期,施工企業就只能離場。具體如何處理,還是要看工程的實際情況。

但不論是什么情況,施工企業都應把握一個原則:在確認停工責任在甲方的情況下,盡可能多收集、保留證據,然后再拿起法律的武器,維護自己的權益。整個過程一定要保證合法,切勿沖動過激,否則就算能拿到欠款,自己也會因此擔責蒙受損失。

 


主站蜘蛛池模板: 日韩A∨无码成人精品国产 欧美gay无套粗大激情 | 无码丰满熟妇一区二区 | 蜜臀亚洲AV无码精品国产午夜. | 久久精品国产亚洲77788 | 国产精品99久久久久久人红楼 | 日本国产在线专区 | 国产69精品久久久久观看黑料 | a级片段| 免费观看国产美女裸体视频 | 久久福利| 91免费黄色 | 久久这里只有精品国产免费10 | 亚洲精品成人三区 | 欧日韩免费视频 | 国产精品美女视频网站 | 一级毛片视频免费观看 | 国产乱码精品一区二区三区av | av网站免费在线观看 | xxxx中文字幕| 国产亚洲精品BT天堂精选 | 亚州精品久久久久久久久 | 狠狠干天天草 | 欧美成人视 | 久久另类| 精品国产一区二区三区四 | 蜜臀av无码一二三 | 国产精品一区二区在线观看网站 | porn一区| 嫩草懂你的影视 | 午夜嘿嘿嘿在线观看 | 亚洲1区2区3区视频 精品少妇一区二区三区在线播放 | 97精品国产 | 无码免费一区二区三区免费播放 | 国产区欧美区日韩区 | 国产乱伦视频三级片观看 | 草草影视在线观看 | 夜夜夜夜操18岁 | 久久人人爽人人爽人人片DVD | 美国豪放女大兵在线观看 | 私人vps一夜爽毛片免费 | 亚洲国产精品va在线播放 |